topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

TORITAMA - PE
  1. Unidades Gestoras
  2. Início
  3. Processos de Licitação
  4. Processo de Licitação nº 32/2023

Processo de Licitação nº 32/2023

Informações da Licitação nº 32/2023
Processos de Licitação Imprimir

Prefeitura Municipal de Toritama (PM, FMS, FMAS e CTTU)

32/2023

Tomada de Preços

3/2023

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a construção da Praça do Pelado (como conhecida popularmente) e da Praça Narciza Antônia, dividas em LOTES, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme especificações contidas no Anexo III deste Edital.

24/05/2023

Menor Preço

Processo Concluído

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras

13/06/2023

10:00

R$ 665.531,33

R$ 484.641,50

Anexos disponíveis para download

# Título
1 ITEM
1686228688_publicao--aviso-de-adiamento--tp-003.2023.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1686228688_publicao--aviso-de-adiamento--tp-003.2023.pdf
1 Edital
1684934645_edital-e-anexos1.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934645_edital-e-anexos1.pdf
1 Publicação
1684934645_publicao--cepe1.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934645_publicao--cepe1.pdf
1 Publicação
1684934645_publicao--jc.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934645_publicao--jc.pdf
1 ITEM
1684934711_0103planta-baixaecobertura-vegetalpracadopelado.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934711_0103planta-baixaecobertura-vegetalpracadopelado.pdf
1 ITEM
1684934711_1pracapeladophoto--2.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934711_1pracapeladophoto--2.jpg
1 ITEM
1684934711_1pracapeladophoto--3.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934711_1pracapeladophoto--3.jpg
1 ITEM
1684934711_1pracapeladophoto--4.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934711_1pracapeladophoto--4.jpg
1 ITEM
1684934711_1pracapeladophoto--5.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934711_1pracapeladophoto--5.jpg
1 ITEM
1684934711_1pracapeladophoto--6.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934711_1pracapeladophoto--6.jpg
1 ITEM
1684934711_1pracapeladophoto--7.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934711_1pracapeladophoto--7.jpg
1 ITEM
1684934711_1pracapeladophoto--8.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934711_1pracapeladophoto--8.jpg
1 ITEM
1684934711_1pracapeladophoto--9.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934711_1pracapeladophoto--9.jpg
1 ITEM
1684934711_0203paginacao-de-pisoepostespracadopelado.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934711_0203paginacao-de-pisoepostespracadopelado.pdf
1 ITEM
1684934738_0303cortespracadopelado.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934738_0303cortespracadopelado.pdf
1 ITEM
1684934738_anexo1-memria-de-clculo--quantitativos.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934738_anexo1-memria-de-clculo--quantitativos.pdf
1 ITEM
1684934738_anexo2-clculo-do-bdi-nodesonerado.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934738_anexo2-clculo-do-bdi-nodesonerado.pdf
1 ITEM
1684934738_anexo3-composies-prprias-de-preo-unitrio.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934738_anexo3-composies-prprias-de-preo-unitrio.pdf
1 ITEM
1684934738_anexo4-cotaes-de-preo-unitrio.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934738_anexo4-cotaes-de-preo-unitrio.pdf
1 ITEM
1684934738_anexo5-planilha-bsica-de-oramento.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934738_anexo5-planilha-bsica-de-oramento.pdf
1 ITEM
1684934738_anexo6-cornograma-fsico-financeiro.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934738_anexo6-cornograma-fsico-financeiro.pdf
1 ITEM
1684934738_anexo7-curva-abc-de-servios.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934738_anexo7-curva-abc-de-servios.pdf
1 ITEM
1684934738_anexo8-encargos-sociais-de-referncia.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934738_anexo8-encargos-sociais-de-referncia.pdf
1 ITEM
1684934738_art-praa-pelado.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934738_art-praa-pelado.pdf
1 ITEM
1684934772_art-praa-pelado.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934772_art-praa-pelado.pdf
1 ITEM
1684934772_capa-do-projeto.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934772_capa-do-projeto.pdf
1 ITEM
1684934772_conj.-planilhaspraa-do-pelado--atual.-20.04.2023.xlsx 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934772_conj.-planilhaspraa-do-pelado--atual.-20.04.2023.xlsx
1 ITEM
1684934772_memorial-descritivo-e-especificaes-tcnicas.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934772_memorial-descritivo-e-especificaes-tcnicas.pdf
1 ITEM
1684934772_praa-do-pelado-projeto-eltricor1.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934772_praa-do-pelado-projeto-eltricor1.pdf
1 ITEM
1684934772_rrtbrunapraco-do-pelado.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934772_rrtbrunapraco-do-pelado.pdf
1 ITEM
1684934812_01.01--projeto-instalacoes-eletricapraca-narciza.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934812_01.01--projeto-instalacoes-eletricapraca-narciza.pdf
1 ITEM
1684934812_0105planta-tecnicapracanarciza.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934812_0105planta-tecnicapracanarciza.pdf
1 ITEM
1684934812_1photo--1.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934812_1photo--1.jpg
1 ITEM
1684934812_1photo--3.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934812_1photo--3.jpg
1 ITEM
1684934812_1photo--4.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934812_1photo--4.jpg
1 ITEM
1684934812_1photo--5.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934812_1photo--5.jpg
1 ITEM
1684934812_1photo--6.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934812_1photo--6.jpg
1 ITEM
1684934812_1photo--7.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934812_1photo--7.jpg
1 ITEM
1684934812_1photo--8.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934812_1photo--8.jpg
1 ITEM
1684934812_1photo--9.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934812_1photo--9.jpg
1 ITEM
1684934865_1photo--10.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934865_1photo--10.jpg
1 ITEM
1684934865_0205planta-de-paginacaopracanarciza.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934865_0205planta-de-paginacaopracanarciza.pdf
1 ITEM
1684934865_2photo--15.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934865_2photo--15.jpg
1 ITEM
1684934865_2photo--16.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934865_2photo--16.jpg
1 ITEM
1684934865_2photo--17.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934865_2photo--17.jpg
1 Parecer
1708431968_parecer-jurdico-final.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708431968_parecer-jurdico-final.pdf
1 ITEM
1684934865_2photo--18.jpg 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684934865_2photo--18.jpg
1 Ata de Sessão Pública
1708432337_ata-da-sesso-de-continuao--tp-0032023.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432337_ata-da-sesso-de-continuao--tp-0032023.pdf
1 Ata de Sessão Pública
1708432337_ata-da-sesso-de-julgamento-de-habilitao-tp-003.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432337_ata-da-sesso-de-julgamento-de-habilitao-tp-003.pdf
1 Ata de Sessão Pública
1708432337_ata-da-sesso-inaugural2.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432337_ata-da-sesso-inaugural2.pdf
1 Ata de Sessão Pública
1708432337_ata-de-sesso-de-julgamento-de-habilitao.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432337_ata-de-sesso-de-julgamento-de-habilitao.pdf
1 Contrato
1708432337_contrato-pmt-0912023--queiroz-cabral.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432337_contrato-pmt-0912023--queiroz-cabral.pdf
1 Habilitação
1708432337_contrato-pmt-0922023--base-construtora.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432337_contrato-pmt-0922023--base-construtora.pdf
1 Habilitação
1708432402_docs-de-habilitao--queiroz-cabral.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432402_docs-de-habilitao--queiroz-cabral.pdf
1 Habilitação
1708432402_docs-habilitao--araujo-queiroz.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432402_docs-habilitao--araujo-queiroz.pdf
1 Habilitação
1708432402_docs-habilitao--f--costa.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432402_docs-habilitao--f--costa.pdf
1 Habilitação
1708432402_docs-habilitao--trajano.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432402_docs-habilitao--trajano.pdf
1 Habilitação
1708432402_docs-habilitap--north.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432402_docs-habilitap--north.pdf
1 ITEM
1684938923_0405planta-de-postespracanarciza.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684938923_0405planta-de-postespracanarciza.pdf
1 Habilitação
1708432402_docs.-habiltao--lucena.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432402_docs.-habiltao--lucena.pdf
1 ITEM
1684938923_0505corteedetalhespracanarciza.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684938923_0505corteedetalhespracanarciza.pdf
1 Parecer
1708432459_parecer-jurdico-final.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432459_parecer-jurdico-final.pdf
1 ITEM
1684938923_anexo1-memria-de-clculo--quantitativos.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684938923_anexo1-memria-de-clculo--quantitativos.pdf
1 Proposta(s)
1708432459_proposta--araujo-queiroz-consultoria.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432459_proposta--araujo-queiroz-consultoria.pdf
1 ITEM
1684938923_anexo2-clculo-do-bdi-nodesonerado.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684938923_anexo2-clculo-do-bdi-nodesonerado.pdf
1 Proposta(s)
1708432459_proposta--f--costa-construtora-lote-02.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432459_proposta--f--costa-construtora-lote-02.pdf
1 ITEM
1684938923_anexo3-composies-prprias-de-preo-unitrio.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684938923_anexo3-composies-prprias-de-preo-unitrio.pdf
1 Proposta(s)
1708432459_proposta-de-preos--lucena-lote-01.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432459_proposta-de-preos--lucena-lote-01.pdf
1 ITEM
1684938923_anexo4-planilha-bsica-de-oramento.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684938923_anexo4-planilha-bsica-de-oramento.pdf
1 Proposta(s)
1708432459_proposta-de-preos--lucena-lote-02.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432459_proposta-de-preos--lucena-lote-02.pdf
1 ITEM
1684938923_anexo5-cronograma-fsico-financeiro.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684938923_anexo5-cronograma-fsico-financeiro.pdf
1 Proposta(s)
1708432459_proposta-de-preos--queiroz-cabral-engenharia.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432459_proposta-de-preos--queiroz-cabral-engenharia.pdf
1 ITEM
1684938923_anexo6-curva-abc-de-servios.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684938923_anexo6-curva-abc-de-servios.pdf
1 Proposta(s)
1708432459_proposta-de-preos--trajano-e-araujo.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432459_proposta-de-preos--trajano-e-araujo.pdf
1 ITEM
1684938923_anexo7-encargos-sociais-de-referncia.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684938923_anexo7-encargos-sociais-de-referncia.pdf
1 Proposta(s)
1708432459_prroposta--f--costa-construtora-lote-01.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1708432459_prroposta--f--costa-construtora-lote-01.pdf
1 ITEM
1684938923_capa-do-projeto.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684938923_capa-do-projeto.pdf
1 ITEM
1684939075_memorial-descritivo-e-especificaes-tcnicas.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684939075_memorial-descritivo-e-especificaes-tcnicas.pdf
1 ITEM
1684939076_planilhaspa--narcisa-antnia-da-silva.xlsx 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684939076_planilhaspa--narcisa-antnia-da-silva.xlsx
1 ITEM
1684939076_rrt-praca-narcisa-antonia--renata-bertolino.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684939076_rrt-praca-narcisa-antonia--renata-bertolino.pdf
1 ITEM
1684939076_rrtpraca-narcisa-antonia--bruna-rafaela.pdf 		Abrir URL https://transparencia.toritama.pe.gov.br/uploads/5404/1/licitacao/2023/32/1684939076_rrtpraca-narcisa-antonia--bruna-rafaela.pdf

Relação dos Lotes/Itens

Ata(s) de Registro de Preço(s)

Detalhamento das ARPs

Ano Número Tipo da ARP Vigência Inicial Vigência Final
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública.

Download(s)

# Descrição
Não há ARPs em nossa base de dados
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.
Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.