topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

TORITAMA - PE
  1. Unidades Gestoras
  2. Início
  3. Contratos
  4. Contrato nº 55/2019

Contrato nº 55/2019

Informações gerais sobre o contrato nº 55/2019
Contratos e Termos Aditivos Imprimir

Prefeitura Municipal de Toritama (PM, FMS, FMAS e CTTU)

27/2019

55

2019

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia para prestação dos serviços de transporte, montagem e desmontagem de bancos, bem como a varrição de logradouro público para realização das feiras livres de mangaio no Município de Toritama, com material e mão-de-obra da empreiteira através da execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no Anexo III deste Edital.

THITAN SERVICOS E PRODUCOES LTDA

04.887.101/0001-87

18/09/2019 a 18/09/2020

R$ 786.187,32

Download do contrato

Termos aditivos vinculados ao contrato de nº 55/2019
Aditivo Objeto Justificativa Início Término Valor
5 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia para prestação dos serviços de transporte, montagem e desmontagem de bancos, bem como a varrição de logradouro público para realização das feiras livres de mangaio no Município de Toritama, com material e mão-de-obra da empreiteira através da execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no Anexo III deste Edital. O presente Termo Aditivo tem fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, bem como o disposto na Clausula Terceira do Contrato original nº. 055/2019, que permite a prorrogação, como também o art. 65, inciso II, alínea “d”. 1.2 A repactuação tem fundamento inicialmente previsto no Decreto nº 2.271/1997, a repactuação encontrase disciplinada na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017 e, consoante reconhecido pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 1.488/2016 do Plenário, bem como o disposto na Clausula Quarta do Contrato original nº. 055/2019, que permite a alteração da planilha orçamentária. 16/09/2023 16/09/2024 R$ 1.162.612,41
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.